发包方(甲方):
承包方(乙方):
建设单位:(丙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1工程名称:20xx-G-15内地块金阊新城定销房14~21#楼塑钢门窗工程南二标
1.2工程地点:
1.3承包范围:塑钢门窗加工制作和安装
1.4承包方式:包工包料
1.5工期:门窗工程合同总工期约为 日历日(包含法定假期和节假日),自 20xx 年 04 月 1日开工,于 20xx 年 1月 30 日完成施工,具体节点工期按甲方总计划节点工期完成。
1.6本分项工程质量:合格
1.7合同价款(人民币大写):柒佰叁拾叁万柒仟柒佰零捌元柒角肆分(暂估总价) (7,337,708,74元)
1.8工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
a、 每标段门框、窗框安装完成90%,并经甲方和监理验收后30个工作日内,向乙方支付至该组团合同总价的30%;
b、 每标段门窗、窗扇安装完成90%,并通过甲方和监理验收后30个工作日内,向乙方支付至该组团合同总价的65%;
c、 每标段门窗工程全部完成并经甲方和监理验收合格后30个工作日内,向乙方支付至已完工程量的80%;
d、 工程竣工备案手续完成后,乙方在15天内向甲方提供完整结算资料办理结算,乙方同意甲方按照国家有关规定
第2条 甲方责任和义务
2.1指派 孙国平 为甲方驻工地工程师,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2开工前 5 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。
2.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.4全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项,费用由乙方支付;
2.5向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
2.6协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用。
2.7按合同约定按时向乙方支付工程款。
2.8甲方应做的其他工作。
第3条 乙方责任和义务
3.1指派 钱伟良 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,报质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.2参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,参加监理组织的工程协调例会。与甲方密切配合,服从甲方关于工程总进度和现场的安排。
3.3拟订施工方案,和向工程师提供季、月、周工程进度计划及相应进度统计报表,交甲方、监理共同审定。
3.4严格执行施工规范、安全操作规范、图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及
3.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改、破坏原建筑物结构及各种设备管线。负责对现场的一切设施和工程成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
3.7参加竣工验收,编制工程结算。积极配合甲方对工程质量问题进行整改。
3.8乙方应做的其他工作。
第4条 工期的约定
4.1甲方要求比合同条款1.5约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第5条 工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-20xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327-20xx)、《铝合金建筑型材》(GB 5237.2-20xx)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20xx)、《中华人民共和国国家标准》(GB/T8479-20xx)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定 合格 标准。甲方要求部分或全部工程高于该标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,但必须给予甲方必要的时间至少24小时以前提前通知。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用甲方承担,工期顺延。
5.5由乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知15天内组织验收,并办理验收、移交手
第6条 安全生产和防火的约定
6.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
6.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它有关的法规、规范。
6.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第7条 违约责任
7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。
7.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方10000元违约金。
7.3乙方应妥善保管甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
7.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
7.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
7.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
7.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第8条 争议或纠纷处理
8.1本合同在履行期间,双方发生争议时,要不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。
8.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意向工程所在地人民法院起诉。
第9条 施工方法和技术措施的约定
按国家相关施工规范的投标文件“主要的施工方法及技术措施”相关内容执行。
第10条 其它约定
● 甲方提供具备施工条件的工作面,提供生产生活水源、电源,费用由施工方按实结算给甲方;生活临时设施由发包方提供场地,施工用水、电按总价的1.5%支付给甲方。
● 本合同报价含材料费、辅材费、施工费、施工措施费、机械费、运输费、利润等费用,但不含总包配合费及发票。
● 具体数量见附表。
第11条 附则
11.1本工程需要进行保修或保险时,应另定协议。
11.2本合同正本两份,双方各执一份。副本 二 份,甲方执 一 份,乙方执 一 份。 11.3本合同履行完成后自动终止。
总包单位(盖章):X集团有限公司 分包单位(盖章):(集团)公司
法定代表人: 法定代表人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号:
年 月 日 年 月 日
建设单位(盖章):置业发展有限公司
法定代表人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
年 月 日